ПРОЕКТ
Договор поставки № ___

г. Йошкар-Ола	«___»__________ 2012 года	

______________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице ___________, действующего на основании _______, с одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________ действующего на основании ______, с другой стороны, по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В целях обеспечения нужд Покупателя Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора обязуется поставить и передать в собственность Покупателя товары, наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - "Товар").
1.2. Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.
1.3. Договор заключен по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок (Протокол № ___ от ______).
1.4. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат).
2. Качество, ассортимент, упаковка поставляемого Товара
2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Товар поставляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.
2.3. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок, который составляет один год. Течение гарантийного срока начинается с момента поставки Товара Покупателю. 
2.4. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Покупатель письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.
2.5. Поставщик в течение трех рабочих дней обязуется устранить неисправности или заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Договора.
2.6. В случае устранения дефектов Товара, на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товары не использовались из-за обнаруженных дефектов.
2.7. В случае замены Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.
3. Порядок, сроки и условия поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика в адрес Покупателя: Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Медведево, ул. Гагарина, 15.
3.2. Поставка производится автотранспортом Поставщика.
3.3. Предусмотренные настоящим Договором поставки Товара выполняются в сроки, указанные в настоящем договоре.
3.4. В случае досрочной поставки Товаров Поставщиком Покупатель обязуется произвести приемку в установленном порядке и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.
3.5. При отгрузке Товаров Поставщиком данные Товары должны быть осмотрены Покупателем или уполномоченным представителем Покупателя в месте их отгрузки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара условиям настоящего Договора, сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, а также количество, качество, ассортимент и упаковку Товара.
3.6. При обнаружении недостатков во время отгрузки Товара, несоответствий условиям настоящего Договора и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данные Товары, Покупатель уведомляет об этом Поставщика, составляя при возврате части Товаров Поставщику в письменной форме Акт о возврате Товаров.
3.7. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Договора или несвоевременно поставленного Товара, несет Поставщик.
3.8. При возникновении между Сторонами настоящего Договора спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза.
3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его в место и сроки, указанные Покупателем, а также, если в результате приемки Покупателем установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара.
3.10. Датой исполнения Договора считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки последнего этапа согласно календарному плану, поставки Товара.
4. Цена Договора и порядок расчетов
4.1. Цена настоящего Договора составляет ____ рублей. В стоимость входит уплата всех обязательных налогов, сборов, расходов на доставку и разгрузку Товара по адресу Покупателя, а также стоимость упаковки поставляемого Товара.
4.2. Стоимость Договора установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Цена Товара является окончательной и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4. Оплата поставленного Товара производится Покупателем в течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 
4.5. Оплата Товаров производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Поставщика.
4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Поставщик обязан:
5.1.1. Поставить Покупателю Товары надлежащего качества, в надлежащей упаковке, на условиях настоящего Договора.
5.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.
5.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.
5.1.4. Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц.
5.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение трех рабочих дней с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.
5.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.7. Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение суток с момента их возникновения.
5.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Поставщик вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.
5.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Покупатель обязан:
5.3.1. Обеспечить своевременную приемку поставленных Товаров.
5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.3.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.
5.3.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Договора для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.
5.3.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Договора и сопроводительными документами в установленный срок.
5.4.2. Для проверки соответствия поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, руководствоваться инструкциями по приемке и качеству товара П-6 и П-7.
5.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.
5.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.5. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим Договором, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.
5.4.6. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.3. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,1% от стоимости Товара.
6.4. Покупатель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Договора, подлежат возмещению Покупатель не позднее тридцати дней со дня передачи Товара в соответствии с Договором.
6.6. В случае, когда убытки, причиненные Поставщику в связи с выполнением Договора, не возмещаются, Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением Договора.
6.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
6.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору с Поставщика может быть взыскана неустойка в размере 1% от цены Договора.
6.9. В случае просрочки поставки Товара Поставщик обязан уплатить Покупатель штраф в размере 1% стоимости Товара за каждый день просрочки.
6.10. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Покупателя.
6.11. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору.
7. Конфиденциальность сведений
7.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. 
7.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять дней с даты получения претензии.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
9.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
9.3. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. В случае перемены Покупателя по договору права и обязанности Заказчика по настоящему Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9.5. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
9.6. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.12. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи Сторон

ПОСТАВЩИК                                                                  ПОКУПАТЕЛЬ